【2024******法院信息化运维外包项目】项目（项目编号：【2024】FF00123号），采购人为******有限公司宁德分公司】。本项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开询价，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询价应答。
项目概况与采购内容
1.1项目概况及采购内容：本项目为******法院提供信息化运维外包项目基础环境运维服务。具体服务如下表：
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 基础环境运维服务 | 1 | 项 |
1.2项目工期要求：开始服务之日起12个月。
1.3本项目设置最高限价，最高限价为不含税22.29万元人民币，供应商报价高于最高限价的，其应答将被否决。
1.4 具体技术参数等见询价文件中的技术参数部分。
供应商基本资格要求：应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或者其他依法登记的组织。
供应商不得存在的情形
2.2.1供应商不得存在下列情形之一
为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
在最近三年内（应答截止时间前36个月）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
在最近五年内（应答截止时间前60个月）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
在最近五年内（应答截止时间前60个月）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
******法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（******）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；
【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对供应商及其应答产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一分包或未划分分包的同一询价项目涉及多个产品评估品类的，供应商及其任一应答产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该分包或询价项目应适用相关的禁止采购处理措施。】
投标人是代理商的，本条所指的投标人也包括其所代理的制造商；联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。
2.2.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一分包或者未划分分包的同一项目询价应答。
询价文件获取
获取时间：2024年4月9日至2024年4月11日（法定休息日、节假日除外），每日上午（8：30至12：00），下午（14：30至17：30）
获取地点：宁德市蕉城南路99号电信大楼591室 。
获取方式：
电子邮件报名：编辑邮件发送到指定邮箱，注明报名事项、报价人全称、公司地址、联系人姓名、联系方式。附加盖公章的营业执照副本扫描件、经办人身份证扫描件。邮件发送完成当天没有收到询价文件或回复的，请及时联系采购人员。
应答文件的递交
应答文件递交截止时间（即应答截止时间）和递交地点：应答文件递交的截止时间为[2024年4月15日10时00分]，递交地点为[宁德市蕉城南路99号电信大楼501室]。逾期递交的应答文件将被拒绝。
唱价时间和地点：本次唱价将于上述应答文件递交截止的同一时间、同一地点公开进行，邀请所有递交应答文件的供应商的法人代表或授权代表准时参加。
出现以下情形时，不予接收应答文件：
逾期送达或者未送达指定地点的；
未按照本公告要求获得本项目询价文件的；
询价文件规定的其他情形。
供应商注册
供应商须在购买询价文件后5日内，通过中国电信阳光采购网完成供应商注册。
注册网址：******/MSS-PORTAL/，注册过程可查询“经验分享”模块中的“外部门户供应商注册操作演示（视频）”。
发布公告的媒介
本询价公告仅在中国电信阳光采购网（******/MSS-PORTAL/）上发布，其他媒介转载无效。
联系方式
******有限公司宁德分公司
单位地址：宁德市蕉城南路99号电信大楼591室
邮编：352100
联系人：张经理
联系电话：******
电子邮件：******
传真：******
询价单位： ******有限公司宁德分公司
2024 年 4 月 9 日
询价物资信息
物料名称：ICT技术服务 规格型号：- 计量单位：项 采购数量：1 备注：
